目录一览
- 1、工期只有监理确认依然有效吗
- 2、现场签证后审计不认
- 3、工程签证单法律效力与现场勘验有关吗
- 4、只有监理工程师签字的签证文件效力如何认定
- 5、签证单业主、监理签过字还需要盖章吗
- 6、建设工程收方单只有监理签字,效力如何认定
工期只有监理确认依然有效吗
工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。
监理工程师签名的工程量确认书有效 注册监理工程师每一注册有效期为3年,注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期满30日前,按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。
根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
但实际操作中,比较多的是采用横道图,比较难以确定国家线路和具体延误时间,因此更多的是和建设单位协商处理工期顺延的问题。
一般是与建设单位签订的工期为准,由于监理单位不是施工单位,不能完全控制工期,最终还是要以施工单位的工期为准,至于监理费用,一般是按照工程造价确定的,只是在合同里面看是否特别说明了工程延期的责任与费用问题了。
现场签证后审计不认
1、若发包人未签证同意,承包人施工后发生费用争议的,责任由承包人自负。承包人责任事件产生的相关费用,发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见,否则,承包人提出的签证报告视为认可。
2、如果签字确认的内容是虚的,那么这样的签证单审计公司可以不认可的。我觉得你要说服审计公司的办法是:拿出签证单确认的东西,实实在在完工了,我想稍有专业水平的审计师是不会调整的。希望能够帮到你。
3、对于同一个问题,第一次认可,第二次不予认可的情况,可由甲方与施工方共同委托第三方审计机构进行审计鉴证。涉及隐蔽工程的,以当时的审计工作签证单为准。
4、审计不签字,那说明需要单独找审计做工作了。
5、首先重新签证,其次应追究相应签过字的责任人,然后结算审核以实际工程量为准。最后以竣工图为准。
工程签证单法律效力与现场勘验有关吗
工地上工程签单具有法律效力。工地上工程签单,必须经过建设单位、监理单位签字认可,才能具有法律效力。工地上的签证单,是根据施工现场的具体情况,在设计施工图中没有包含的工作内容或现场变更。
那么,回到本文所要解决的问题上来,监理单位签字确认的工程签证等书面文件能否予以认可的问题,答案似乎是确定的,由监理单位签字确认的工程签证等书面文件法律效力在不触碰其他无效法定事由的情况下应当予以认可。
合同双方当事人必须对行使签证权利的人员进行必要的授权,缺乏授权的人员签署的签证单往往不能发生签证的效力。
或者有其他相关事宜需要甲方配合协助的都可以通过工作联系单的方式进行沟通。工作联系单可以视为对某项事物是否可行的一个请求函,在工程索赔中,工作联系单是强有力的证明材料之一。
现场签证不需设计人签字;现场变更是技术文件,是设计变更、技术核定、洽商(技术内容)需设计方签认。现场变更不能直接作为结算凭证,应附在现场签证单后,作签证单的证明以供审计。
在建筑施工过程中,签证十分常见,建设方、施工方、监理方常见沟通确认方式,具有民事合同性质,有法律效力。在诉讼中十分常见。
只有监理工程师签字的签证文件效力如何认定
工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。
监理工程师不具备签证的法定职责,其签证文件属于书证,具备民事诉讼法意义上的证据效力,但不发生签证的法律效力。
原则是没有法律效力的,一个工工程开工前,投标时都要把监理工程师、总监、监理员证书备案的;只有这些人的签字才是合理有效的,其它的均无效。
签证单业主、监理签过字还需要盖章吗
1、《施工技术联系单》监理和甲方在其上签署“情况属实,同意”并盖章,设计院盖章且在附图上签署“同意”。然后又进一步向业主方提出变更申请,监理和甲方现场代表均在该《工程设计变更申请联系单》上签署“同意”并盖章。
2、工程签证需要公章。工程签证需要公章。工程签证没有甲方盖章不认,其所有涉及工程费用变更的均需要监理和建设单位现场管理人员的确认和盖章。甲方在收发文本上签字后,超过法定时间,签证自动生效。
3、法律分析:签证单需要:甲方,施工单位,监理单位代表签字,并且盖章才行。法律依据:《建设工程价款结算暂行办法》第十五条 发包人和承包人要加强施工现场的造价控制,及时对工程合同外的事项如实纪录并履行书面手续。
4、建设工程签证不仅仅是要甲方签证盖章,有的时候监理公司甲方施工方三方都要签字盖章,这样才具备法律效力,省得以后出现纠纷。
5、工程签证单必须要有现场监理及甲方签字,且盖章。方有效。因为签证单必须经由监理审核。没有监理的签名,不能作为结算依据。
建设工程收方单只有监理签字,效力如何认定
算。收方单是指工程施工过程中,完成了一定的工作量或完成了某一阶段的工作后,由施工方填写的一份表单,用于向业主或监理方报告工程进度和工作量完成情况。在收方单上,需要施工方、监理方和业主方签字确认,因此是算的。
根据您的提问:工程收方单上施工单位谁签字有没有规定 回复: 工程验收单一定要有法人代表人签字,或者是具有资质的工程监理师签字,其他人签字的没有法律上的保护。
法律分析:工程结算单需要监理签字。业主委托了监理单位对该工程进行工程监理,工程竣工结算书必需有监理单位盖章、签字才能在法律上生效,如果没有签字盖章,监理单位可以不对工程质量负责。
需要三方签字才能形成法律效力;三方分别为监理、甲方代表、施工方。
没有。设计单位和建设单位没有参加就没有完成竣工验收。